一、某工業(yè)項目，建設單位委托了一家監(jiān)理單位協助組織工程招標并負責施工監(jiān)理工作?？偙O(jiān)理工程師在主持編制監(jiān)理規(guī)劃時，安排了一位專業(yè)監(jiān)理工程師負責項目風險分析和相應監(jiān)理規(guī)劃內容的編寫工作；經過風險識別、評價，按風險量的大小將該項目中的風險歸納為大、中、小三類。根據該建設項目的具體情況，監(jiān)理工程師對建設單位的風險事件提出了正確的風險對策，相應制定了風險控制措施（見表l）。

風險對策及控制措施表　　表1

　　通過招標，建設單位與土建承包單位和設備安裝單位簽訂了合同。

　　設備安裝時，監(jiān)理工程師發(fā)現土建承包單位施工的某一設備基礎預埋的地腳螺栓位置與設備基座相應的尺寸不符，設備安裝單位無法將設備安裝到位，造成設備安裝單位工期延誤和費用損失。經查，土建承包單位是按設計單位提供的設備基礎圖施工的，而建設單位采購的是該設備的改型產品，基座尺寸與原設計圖紙不符。對此，‘建設單位決定作設計變更，按進場設備的實際尺寸重新預埋地腳螺栓，仍由原土建承包單位負責實施。

　　土建承包單位和設備安裝單位均依據合同條款的規(guī)定，提出了索賠要求。

　　問題：

　　1.針對監(jiān)理工程師提出的風險轉移、風險回避和風險自留三種風險對策，指出各自的適用對象（指風險量大小）。分析監(jiān)理工程師在表1中提出的各項風險控制措施是否正確？說明理由。

　　2.針對建設單位提出的設計變更，說明實施設計變更過程的工作程序。

　　3.按《建設工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定，寫出±建承包單位和設備安裝單位提出索賠要求和總監(jiān)理工程師處理索賠過程應使用的相關表式。

　　二、某工程，監(jiān)理公司承擔施工階段監(jiān)理任務，建設單位采用公開招標方式選定承包單位。在招標文件中對省內與省外投標人提出了不同的資格要求，并規(guī)定2002年10月30日為投標截止時間。甲、乙等多家承包單位參加投標，乙承包單位11月5日方提交投標保證金。11月3日由招標辦主持舉行了開標會。但本次招標由于招標人原因導致招標失敗。

　　建設單位重新招標后確定甲承包單位中標，并簽訂了施工合同。施工開始后，建設單位要求提前竣工，并與甲承包單位協商簽訂了書面協議，寫明了甲承包單位為保證施工質量采取的措施和建設單位應支付的趕工費用。

　　施工過程中發(fā)生了混凝土工程質量事故。經調查組技術鑒定，認為是甲承包單位為趕工拆模過早，混凝土強度不足造成。該事故未造成人員傷亡，但導致直接經濟損失4.8萬元。

　　質量事故發(fā)生后，建設單位以甲承包單位的行為與投標書中的承諾不符，不具備履約能力，又不可能保證提前竣工為由J提出終止合同。甲承包單位認為事故是因建設單位要求趕工引起，不同意終止合同6建設單位按合同約定提請仲裁，仲裁機構裁定終止合同，甲承包單位決定向具有管轄權的法院提起訴訟。

　　問題：

　　1.指出該工程招投標過程中的不妥之處，并說明理由。招標人招標失敗造成投標單位損失是否應給予補償？說明理由。

　　2.上述質量事故發(fā)生后，在事故調查前。，總監(jiān)理工程師應做哪些工作？

　　3.上述質量事故的調查組應由誰組織？監(jiān)理單位是否應參加調查組？說明理由。

　　4.上述質量事故的技術處理方案應由誰提出？技術處理方案核簽后，總監(jiān)理工程師應完成哪些工作？該質量事故處理報告應由誰提出？

　　5.建設單位與甲承包單位所簽協議是否具有與施工合同相同的法律效力？說明理由。具有管轄權的法院是否可依法受理甲承包單位的訴訟請求？為什么？

　　三、某工程項目，建設單位與施工總承包單位按《建設工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工承包合同，并委托某監(jiān)理公司承擔施工階段的監(jiān)理任務。4施工總承包單位將樁基工程分包給一家專業(yè)施工單位。

　　開工前：（1）總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員熟悉設計文件時發(fā)現部分圖紙設計不當，即通過計算修改了該部分圖紙，并直接簽發(fā)給施工總承包單位；（2）在工程定位放線期間，總監(jiān)理工程師又指派測量監(jiān)理員復核施工總承包單位報送的原始基準點、基準線和測量控制點；（3）總監(jiān)理工程師審查了分包單位直接報送的資格報審表等相關資料；

　?。?）在合同約定開工日期的前5天，施工總承包單位書面提交了延期l0天開工申請，總監(jiān)理工程師不予批準。

　　鋼筋混凝土施工過程中監(jiān)理人員發(fā)現：（1）一按合同約定由建設單位負責采購的一批鋼筋雖供貨方提供了質量合格證，但在使用前的抽檢試驗中材質檢驗不合格：“（2）在鋼筋綁扎完畢后，施工總承包單位未通知監(jiān)理人員檢查就準備澆筑混凝土；（3）該部位施工完畢后，混凝土澆筑時留置的混凝土試塊試驗結果沒有達到設計要求的強度。

　　竣工驗收時：總承包單位完成了自查、自評工作，填寫了工程竣工報驗單，并將全部竣工資料報送項目監(jiān)理機構，申請竣工驗收?？偙O(jiān)理工程師認為施工過程中均按要求進行了驗收，即簽署了竣工報驗單，并向建設單位提交了質量評估報告。建設單位收到監(jiān)理單位提交的質量評估報告后，即將該工程正式投入使用。

　　問題：

　　1.對總監(jiān)理工程師在開工前所處理的幾項工作是否妥當進行評價，并說明理由。

　　如果有不妥當之處，寫出正確做法。

　　2.對施工過程中出現的問題，監(jiān)理人員應分別如何處理？

　　3.指出工程竣工驗收時，總監(jiān)理工程師在執(zhí)行驗收程序方面的不妥之處，寫出正確做法。

　　4.建設單位收到監(jiān)理單位提交的質量評估報告，即將該工程正式投入使用的做法是否正確？說明理由。

　　四、監(jiān)理單位承擔了某工程的施工階段監(jiān)理任務。該工程由甲施工單位總承包。甲施工單位選擇了經建設單位同意并經監(jiān)理單位進行資質審查合格的乙施工單位作為分包。施工過程中發(fā)生了以下事件：

　　事件l.專業(yè)監(jiān)理工程師在熟悉圖紙時發(fā)現，基礎工程部分設計內容不符合國家有關工程質量標準和規(guī)范?？偙O(jiān)理工程師隨即致函設計單位要求改正并提出更改建議方案。設計單位研究后，口頭同意了總監(jiān)理工程師的更改方案，總監(jiān)理工程師隨即將更改的內容寫成監(jiān)理指令通知甲施工單位執(zhí)行。

　　問題l：請指出總監(jiān)理工程師上述行為的不妥之處并說明理由?？偙O(jiān)理工程師應如何正確處理？

　　事件2.施工過程中，專業(yè)監(jiān)理工程師發(fā)現乙施工單位施工的分包工程部分存在質量隱患，為此，總監(jiān)理工程師同時向甲、乙兩施工單位發(fā)出了整改通知。甲施工單位回函稱：乙施工單位施工的工程是經建設單位同意進行分包的，所以本單位不承擔該部分工程的質量責任。

　　問題2：甲施工單位的答復是否妥當？為什么？總監(jiān)理工程師簽發(fā)的整改通知是否妥當？為什么？

　　事件3.專業(yè)監(jiān)理工程師在巡視時發(fā)現，甲施工單位在施工中使用未經報驗的建筑材料，若繼續(xù)施工，該部位將被隱蔽。因此，立即向甲施工單位下達了暫停施工的指令（因甲施工單位的工作對乙施工單位有影響，乙施工單位也被迫停工）。同時，指示甲施工單位將該材料進行檢驗，并報告了總監(jiān)理工程師?？偙O(jiān)理工程師對該工序停工予以確認，并在合同約定的時間內報告了建設單位。檢驗報告出來后，證實材料合格，可以使用，總監(jiān)理工程師隨即指令施工單位恢復了正常施工。

　　問題3：專業(yè)監(jiān)理工程師是否有權簽發(fā)本次暫停令？為什么？下達工程暫停令的程序有無不妥之處？請說明理由。

　　事件4.乙施工單位就上述停工自身遭受的損失向甲施工單位提出補償要求，而甲施工單位稱：此次停工系執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令，乙施工單位應向建設單位提出索賠。

　　問題4.甲施工單位的說法是否正確？為什么？乙施工單位的損失應由誰承擔？

　　事件5.對上述施工單位的索賠建設單位稱：本次停工系監(jiān)理工程師失職造成，且事先未征得建設單位同意。因此，建設單位不承擔任何責任，由于停工造成施工單位的損失應由監(jiān)理單位承擔。

　　問題5：建設單位的說法是否正確？為什么？

　　五、某工程項目合同工期為20個月，建設單位委托某監(jiān)理公司承擔施工階段監(jiān)理任務。經總監(jiān)理工程師審核批準的施工進度計劃如圖1所示（時間單位：月），各項工作均勻速施工。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖1

　　問題l：果工作B、C、H要由一個專業(yè)施工隊順序施工，在不改變原施工進度計劃總工期和工作工藝關系的前提下h如何安排該三項工作最合理？此時該專業(yè)施工隊最少的工作間斷時間為多少？

　　由于建設單位負責的施工現場拆遷工作未能按時完成，總監(jiān)理工程師口頭指令承包單位開工日期推遲4個月，工期相應順延。4個月，鑒于工程未開工，因延期開工給承包單位造成的損失不予補償。

　　問題2：指出總監(jiān)理工程師做法的不妥之處，并寫出相應的正確做法。

　　推遲4個月開工后，當工作G開始之時檢查實際進度，發(fā)現此前施工進度正常。

　　此時，建設單位要求仍按原竣工日期完成工程，承包單位提出如下趕工方案，得到總監(jiān)理工程師的同意。

　　該方案將G、H、L三項工作均分成兩個施工段組織流水施工，數據見表2.

施工段及流水節(jié)拍　　表2

　　問題3：G、H、L三項工作流水施工的工期為多少？此時工程總工期能否滿足原竣工日期的要求？為什么？

　　工作G經監(jiān)理工程師核準每月實際完成工程量均為400m³ 。承包單位在報價單中的工料單價為50形m³，其他直接費率為3%，間接費率為10%，現場經費率為5%，利潤率為5%，計稅系數為3.41%.

　　問題4：按合同約定。工作G每月的結算款應為多少？

　　六、某工程項目的施工招標文件中表明該工程采用綜合單價計價方式，工期為l5個月。承包單位投標所報工期為l3個月。合同總價確定為8000萬元。合同約定：實際完成工程量超過估計工程量25%以上時允許調整單價；拖延工期每天賠償金為合同總價的l0%，最高拖延工期賠償限額為合同總價韻。10%；若能提前竣工，每提前l(fā)天的獎金按合同總價的1%計算。

　　承包單位開工前編制并經總監(jiān)理工程師認可的施工進度計劃如圖2所示。

　　施工過程中發(fā)生了以下4個事件，致使承包單位完成該項目的施工實際用了l5個月。

　　事件l：A、C兩項工作為土方工程，工程量均為16萬m³，土方工程的合同單價為16元m³，實際工程量與估計工程量相等。施工按計劃進行4個月后，總監(jiān)理工程師以設計變更通知發(fā)布新增土方工程N的指示。該工作的性質和施工難度與A、C工作相同，工程量為32萬m³。N工作在B和C工作完成后開始施工，且為H和G的緊前工作?？偙O(jiān)理工程師與承包單位依據合同約定協商后，確定的土方變更單價為14形m³。

　　承包單位計劃用4個月完成。3項土方工程均租用l臺機械開挖，機械租賃費為l萬元／只·臺。

　　事件2：F工作，因設計變更等待新圖紙延誤1個月。

　　事件3：G工作由于連續(xù)降雨累計l個月導致實際施工3個月完成，其中0.5個月的日降雨量超過當地30年氣象資料記載的最大強度。

　　事件4：H工作由于分包單位施工的工程質量不合格造成返工，實際5.5個月完成。&t;/P>

　　由于以上事件，承包單位提出以下索賠要求：

　?。?）順延工期6.5個月。理由是：完成N工作4個月；變更設計圖紙延誤1個月；

　　連續(xù)降雨屬于不利的條件和障礙影響l個月；監(jiān)理工程師未能很好地控制分包單位的施工質量應補償工期0.5個月。

　　（2）N工作的費用補償=16元／m³×32萬m³=512萬元。

　?。?）由于第5個月后才能開始N工作的施工，要求補償5個月的機械閑置費5月×l萬元/月·臺×l臺=5萬元。

　　問題：

　　1.請對以上施工過程中發(fā)生的4個事件進行合同責任分析。

　　2.根據總監(jiān)理工程師認可的施工進度計劃，應給承包單位順延的工期是多少？說明理由。 3.確定應補償承包單位的費用，并說明理由。

　　4.分析承包單位應獲得工期提前獎勵還是承擔拖延工期違約賠償責任，并計算其金額。

包單位應獲得工期提前獎勵還是承擔拖延工期違約賠償責任，并計算其金額。