1、索賠按目的劃分包括(      )。
    A．綜合索賠
    B．單項索賠
    C．工期索賠
    D．合同內索賠
    E．費用索賠
    
    2、下列關于當事人約定違約金的正確表述有（ ?。?。
    A．合同中必須約定違約金
    B．約定的違約金低于實際損失，當事人可以請求法院或仲裁機構裁定予以增加
    C．約定的違約金過分高于實際損失，當事人可按違約金執(zhí)行
    D．當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應履行債務
    E．合同中未約定違約金，當事人一方有權要求違約方依法支付違約金
    
    3、設計人的設計工作進展不到委托設計任務的一半時，發(fā)包人由于項目建設資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設計范本的規(guī)定，設計人應（ ?。?。
    A．沒收全部定金補償損失
    B．要求發(fā)包人支付雙倍的定金
    C．要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失
    D．要求發(fā)包人付給合同約定設計費用的50%
    
    4、FIDIC施工合同條件規(guī)定，包含在合同價格之內的暫定金使用歸（ 　）控制。
    A．業(yè)主
    B．工程師
    C．承包商
    D．工程師和承包商共同
    
    5、工程師在審查承包商的索賠報告中要求順延的工期時，做法正確的是（ ?。?。
    A．首先要劃清施工進度拖延的責任
    B．被延誤的工作處于施工進度計劃關鍵線路上的應批準順延工期
    C．被延誤的工作處于施工進度計劃非關鍵線路上的不應批準順延工期
    D．工程師有審核、批準承包人順延工期的權力
    E．工程師有權指示承包人刪減某些合同內規(guī)定的工作，同時要求相應縮短合同工期
    
    6、施工人員在停工后改做其他工作的，應（ ?。?。
    A．適當補償降效損失
    B．按停工損失計算
    C．按停工損失的一半計算
    D．不給予補償降效損失
    
    7、某一住宅項目的施工承包人，將該項目的鋁合金門窗交由專業(yè)加工廠加工，該承包人與加工廠之間簽訂的合同應稱為（ 　）。
    A．材料采購合同
    B．設備采購合同
    C．委托合同
    D．承攬合同
    
    8、當承包人索賠后，工程師可以對索賠提出質疑的情況包括（ ?。?。
    A．承包人以前已表明放棄索賠
    B．提交的證據不足以說明索賠的部分
    C．發(fā)包人與承包人共同負有責任，責任未劃分
    D．損失計算不足
    E．承包人沒有采取措施避免或減少損失的部分
    
    9、按照《施工合同文本》規(guī)定，在施工中由于(      )造成工期延誤，經發(fā)包人代表確認，竣工日期可以順延。
    A．承包人未能及時調配施工機械
    B．發(fā)生不可抗力
    C．雨季天數增多
    D．工程量變化和設計變更
    E．一周內非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時
    
    10、工程師對索賠的預防和減少要做到（ ?。?。
    A．正確理解合同規(guī)定
    B．為承包人提供力所能及的幫助
    C．建立和維護工程師處理合同事務的威信
    D．做好日常監(jiān)理工作，隨時與承包人保持協(xié)商
    E．始終以業(yè)主的利益為重

建設工程教育網整理